АСГМ взыскал 1 млн руб. вместо 115 млрд руб.

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) к ЗАО «Стройпутьинвест» (дело № А40-256070/2020). Первоначальная сумма иска превышала 115 млрд руб., но судья Анна Стародуб снизила размер взыскания до 1 млн руб.

В 2010 году Росжелдор заключил со «Стройпутьинвестом» госконтракт на разработку рабочей документации и строительство новой линии Лосево – Каменногорск. Стоимость договора составила 22,77 млрд руб.

Срок выполнения работ неоднократно сдвигался. Железнодорожную линию так и не ввели в эксплуатацию. Поскольку застройщик не подал исполнительную документацию в срок, Росжелдор начислил неустойку на общую сумму 115,3 млрд руб. Когда «Стройпутьинвест» не выплатил эту сумму добровольно, истец обратился в суд.

АСГМ указал, что ответчик не подтвердил исполнение контракта, а расчет неустойки отвечает условиям контракта. Суд также отклонил ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с банкротством «Стройпутьинвеста» (дело № А40-222718/2016). Требования неустойки по контракту относятся к текущим, так как самое свежее допсоглашение к нему заключили уже после возбуждения дела о несостоятельности, отметила судья.

В то же время АСГМ счел уместным снизить размер неустойки, так как ее сумма многократно превысила общую стоимость спорного контракта. При таких условиях ее взыскание в полном объеме стало бы не восстановлением справедливости, а незаконным обогащением для истца. Поэтому судья снизила сумму взыскания до 1 млн руб.

Одновременно с этим иском Росжелдор потребовал от «Стройпутьинвеста» 2,4 млрд руб. неустойки в другом деле (дело № А40-255789/2020). По этому иску суды снизили размер взыскания до 90 млн руб.

Группа компаний «Стройпутьинвест» основана в 2003 году. Она занимается подрядными работами по строительству и реконструкции железнодорожных станций, искусственных сооружений. Основным заказчиком «Стройпутьинвеста» выступает РЖД.