Федеральное казённое учреждение «Дирекция единого заказчика-застройщика» Министерства здравоохранения РФ (ФКУ «ДЕЗЗ») и ООО «AJZ Engineering GmbH» заключили госконтракт № В-0508-О. Согласно дополнительному соглашению №3 к нему, немецкая компания обязалась поставить мебель, медицинское оборудование и программное обеспечение к нему для строящегося Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском (Волгоградская область). В оговоренный срок, до конца октября 2017 года, AJZ Engineering GmbH поставку не произвело.
В связи с этим ФКУ «ДЕЗЗ» обратилось в суд с требованием, во-первых, оговорённой контрактом неустойки, а во-вторых, возмещения убытков (дело № А40-50123/2018). Застройщик Минздрава, согласно исковому заявлению, был вынужден закупить оборудование у другого поставщика по цене на 694 млн руб. выше запланированной. Кроме того, ФКУ «ДЕЗЗ» утверждало, что поставленное по контракту оборудование стоимостью в 10 млн руб. не введено своевременно в эксплуатацию по вине ответчика.
ООО «AJZ Engineering GmbH» обосновало нарушение сроков тем, что истец своевременно не утвердил спецификацию по поставке в 2016 году. АСГМ не счёл это объяснение существенным, поскольку перечень продукции, которую обязался поставить ответчик, оговорили в приложении к контракту. Тем не менее ФКУ «ДЕЗЗ» также не смогло убедительно обосновать размер понесённых убытков.