30 января Арбитражный суд Калининградской области вынес решение по делу № А21-15258/2019. Судья Ольга Шкутко постановила взыскать 400 000 руб. с ФГУП «Управление специального строительства» в пользу ФСБ.
В ноябре 2013 года ФСБ заключила контракт с ФГУП «КВСО» ФСБ России (правопредшественник ФГУП «Управление специального строительства»). Последний обязался построить здания и сооружения вспомогательного типа в посёлке Лесное Калининградской области. Общая стоимость контракта составила 571,9 млн руб. Подрядчик обязался выполнить работы не позднее 29 декабря 2015 года. За нарушение срока предусматривалась неустойка в размере одной сотой ставки рефинансирования Центробанка от цены контракта за каждый день просрочки.
Поскольку подрядчик не выполнил работы вовремя, ФСБ начислила неустойку за период с 20 декабря 2015-го по 24 мая 2018 года, а в ноябре 2019-го подала иск в суд. Сумма составила 73,7 млн руб. Ответчик не согласился с такими требованиями. Он указал на обстоятельства, которые мешают выполнению работ: разрешение на строительство удалось получить только в январе 2014 года, а положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию – только в 2016 году. Кроме того, ответчик сослался на истечение срока исковой давности к части периода взыскания, а также потребовал применить ст. 333 ГК об уменьшении неустойки из-за того, что она несоразмерна последствиям нарушения договора подряда.
Суд в своём решении отметил, что заказчик не урегулировал вовремя вопрос проектирования трассы для монтажа газопровода и вопрос предоставления лимитов на газ. Он учёл все обстоятельства и снизил размер неустойки до 400 000 руб.